咸宁市关于疫情期间承包经营的规定

咸宁市关于疫情期间承包经营的规定涵盖建设工程计价管理 、服务业小微企业和个体工商户房租减免
、公共场所经营单位合规要求以及中小微企业共渡难关政策等方面 。

咸宁市税务局疫情期间城镇土地使用税减免政策主要内容如下：困难行业纳税人减免政策受疫情影响的四大类困难行业纳税人（交通运输、餐饮 、住宿、旅游），可申请免征2020年第二季度自有土地的城镇土地使用税
。

咸宁市在疫情防控期间实施的城镇土地使用税减免政策主要包括以下三类情况：受疫情影响的四大类困难行业纳税人减免政策受疫情影响的交通运输
、餐饮、住宿 、旅游（指旅行社及相关服务
、游览景区管理两类）四大类困难行业纳税人 ，可申请免征2020年第二季度自有土地的城镇土地使用税。

快速响应部署
，发挥党员先锋作用 面对疫情防控严峻形势，湖北省咸宁市消防救援支队将疫情防控作为首要政治任务 ，快速响应上级部署 。充分发挥党员先锋模范作用，强化各项防控措施落实
，积极配合公安交警、卫健等相关部门加强联防联动，全力投入疫情防控工作。

具体操作：实行审批报备制 ，干部职工需提前填写申报表并报批
，单位对轮休人员出游去向进行汇总上报
。活动时间：5月22日至8月31日。活动对象：持咸宁本地身份证 、户口本
、学生证、工作证 、单位或村
、社区证明等佐证资料的咸宁人或咸宁常住人口 。

疫情包联单位是什么单位

简而言之，包联单位就是负责领导和指导的单位 ，它们承担着包干和联系的职责
。 在疫情防控方面
，包联单位指的是承担疫情联系业务和任务的单位，它们负责承包疫情相关的联络和执行工作。 疫情防控中的包联单位通常由社区组织和社会网格员、物业管理人员共同组成 ，他们共同负责包联小区的疫情防控工作
，并严格执行上级疫情防控指挥部的命令 。

疫情包联单位：在疫情防控中，包联单位特指承包疫情联系业务 ，承担疫情联络任务的单位
。它们组织社区网格员 、物业管理人员共同负责包联小区的疫情防控工作
，严格执行上级疫情防控指挥部的命令。综上所述，包联单位在政府工作中扮演着重要的联络和帮扶角色 ，确保各项政策和任务得到有效落实 。

就是指的是领导包片联指导的单位
。包联的意思是包干
、联系。疫情包联单位是承包疫情联系业务，承担疫情联络任务的意思 。疫情包联单位是组织社区网格员、物业管理人员共同负责包联小区的疫情防控工作
，严格执行上级疫情防控指挥部命令
。

指的是领导包片联指导的单位。疫情包联单位是承包疫情联系业务，承担疫情联络任务的意思 。疫情包联单位是组织社区网格员 、物业管理人员共同负责包联小区的疫情防控工作 ，严格执行上级疫情防控指挥部命令。

包联是指政府为了优化地域建设而实施的一种帮扶政策
，其核心在于责任的层层落实和任务的具体分配
。具体而言，包联制度在社区和农村实行“四级包联 ”模式 ，即区级领导负责包镇（街道）
，镇（街道）领导负责包村（社区），包联部门和村（社区）“两委
”干部负责包组（小区） ，防控队员则负责包户全覆盖。

在社区和农村
，包联制度通常采用“四级包联”模式，即区级领导负责包镇 ，镇领导负责包村
，包联部门和村“两委 ”干部负责包组，防控队员则负责包户全覆盖 。包联的责任体系：这种模式建立了详尽的责任台账 ，确保责任上提一级，工作下沉一级
，形成了上下一体的责任体系网络
。

因疫情造成的工期延误,相关索赔怎么办?

因疫情造成的工期延误，承包人可依据不可抗力条款进行工期顺延及费用索赔 ，需按合同约定及时提交索赔意向通知和报告
，并收集保存相关证据。 具体处理方式如下：明确疫情的法律性质为不可抗力根据我国《民法总则》《合同法》规定，不可抗力指不能预见、不能避免
、不能克服的客观情况 。

因施工人员返岗延迟等疫情相关原因将导致工期延误的 ，施工企业应按照合同约定提出工期顺延申请
，取得建设/监理单位签证
。 《 民法典 》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担 民事责任 。法律另有规定的 ，依照其规定 。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况
。

综上所述
，疫情导致的工程施工延误的工期可以索赔，费用索赔则需根据具体情况和合同约定进行分担。同时 ，索赔需要满足一定的条件和程序
，以确保索赔的合法性和有效性 。

是否能让开发商赔钱需视具体情况而定，若因疫情这一不可抗力导致延迟收楼且开发商无其他违约情形 ，一般不能要求赔偿；若开发商本身存在工期延误等问题，即便有疫情也不能免责
，业主有权索赔
。

提出互利方案（如分摊比例）。法律支持：必要时询问专业律师，确保索赔依据充分 。示例：若因疫情导致材料延迟进场 ，承包人可提交物流停运证明 、关键线路施工计划
，申请工期顺延；同时提供赶工方案及费用明细，要求发包人支付赶工费。通过系统化应对 ，可有效平衡双方利益
，降低疫情对工程的影响
。

湖北省关于疫情期间承包经营的规定

湖北省疫情期间承包经营规定主要包括中小微企业房租减免政策和商贸流通在营保供企业支持政策两方面。中小微企业房租减免政策减免范围：对承租湖北省出资企业及纳入合并报表范围内各级子企业经营用房从事生产经营活动的中小微企业，以及承租国有资产类经营用房的中小微企业 ，疫情期间可享受3个月房租免收
、6个月房租减半的优惠 。

工程价款调整与工期延长的规定工程价款调整：疫情防控新增费用：若合同有约定
，按约定执行；无约定时，承包人可依据湖北省住建厅《关于新冠肺炎疫情防控期间建设工程计价管理的指导意见》 ，主张由发包人承担“疫情防控措施费”
。

降低生产成本：工业用水、天然气费用下调10%（2020年1月1日至6月30日）
，用电用气用水实行“欠费不停供
”，疫情结束后3个月内补缴免滞纳金。对保供企业按销售目录电价中电度电价的30%给予电费补贴 ，省财政补助地方政府实际补贴额的50% 。

其他相关费用处理人工和机械降效费用：因疫情防控导致的效率降低费用，由发承包双方协商确定后由发包方承担；停工或工期延误费用：因疫情导致的停工或工期延误损失
，由双方协商分担，且免除工期延误违约责任
。

可按月向主管税务机关申请退还增值税留抵税额。对各非营利性医疗机构 、各社区（村）用于疫情防控的房产和土地按规定免征房产税和城镇土地使用税；各地购买房屋
、土地用于疫情防控的按规定免征契税 。在疫情防控期间 ，各地可免征经营蔬菜的个体工商户应缴纳的增值税、城市维护建设税等税费
。

疫情影响下工程项目面临的种种问题,上海法院怎么说?

〖壹〗 、上海法院及相关政府部门针对疫情影响下工程项目面临的问题
，主要从工期顺延
、费用分担、合同结算等方面给出了指导意见和处理原则。具体如下：工期顺延因疫情导致停工的，一般可顺延工期：上海法院认为 ，疫情以及疫情防控措施通常属于不可抗力 。

〖贰〗 、北京市针对疫情影响下工程项目面临的问题
，主要通过法院判例指引和政府部门文件进行规范，重点涉及工期顺延
、费用分担、合同结算及PPP项目影响等方面 ，具体规定如下：工期顺延与停工损失分担工期顺延认定：因疫情导致工地停工或人员 、材料无法按时到场
，属于不可抗力或情势变更情形，承包方可主张工期顺延
。

〖叁〗、上海在疫情防控过程中面临着诸多挑战和困难 ，出现的一些现象不能简单地用“谜团”或“不正常 ”来解释。我们应该以客观
、理性的态度看待上海的疫情防控工作
，尊重科学和专业，避免传播未经证实的信息和不实猜测 。同时 ，我们也应该从上海的疫情防控中吸取经验教训，不断完善我国的疫情防控体系和应急管理能力。

〖肆〗、疫情期间上海的种种现象
，既暴露了疫情防控面临的挑战，也撕开了部分人伪善的面具 ，凸显了人性在灾难面前的复杂表现
。物资分配引发矛盾
，地域歧视凸显在疫情封控期间，上海物资分配问题引发了广泛关注和争议。

〖伍〗 、破产重整进展：建设公司已进入上海法院主持的破产重整程序 ，其名下一笔到期债权因其他案件被北京四中院依法冻结 。紧急诉求：破产管理人向四中院申请解除债权冻结
，以便用该笔资金支付欠薪
。农民工代表赵女士称，因疫情叠加欠薪 ，工友们生活陷入困境
，急需工资安心过年。

〖陆〗
、据业主公众号“安高申宸院邻里荟
”显示，项目存在诸多质量问题 ，如墙体混砌问题严重影响房屋结构稳定性；承重墙违规开洞给居住安全埋下巨大隐患；外立面石材“货不对板”
，与销售时宣传的品质相差甚远；北向窗户被消防设施遮挡，不仅影响采光通风 ，还在紧急情况下可能阻碍逃生等 。